施工合同

时间:2024-05-30 10:53:16
【精品】施工合同四篇

【精品】施工合同四篇

随着人们法律意识的建立,合同出现的次数越来越多,签订合同也是非常有必要的行为。那么正式、规范的合同是什么样的呢?以下是小编为大家收集的施工合同4篇,仅供参考,大家一起来看看吧。

施工合同 篇1

依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规的规定,为保护双方的合法权益,结合本市装饰装修的特点,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方承包甲方的装饰装修的有关事宜,达成如下协议:

一、工程概况

1、工程地点:

2、装饰施工内容及做法.(见附件表一:装饰工程预算单)

3、工程承包方式:

4、总价款:¥ 元,,双方认可,变更施工内容,变更部分的工程款按实另计。

5、工期:自年月日竣工,工期 天。

二、关于材料供应的约定:

1、甲方提供的材料:详见附件表见二《甲方提供材料、设备表》。本工程甲方负责采购供应的材料、设备,应为符合设计要求的合格产品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,乙方可以收取甲方提供材料价款保管费,费率由双方约定,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。

2、乙方提供的材料:详见附件表三《主材料报价单》。

3、乙方对甲方采购的装饰材料设备,应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,不得挪作他用,如乙方违反此规定,应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

4、乙方供应的材料、设备如不符合预算规定的品牌规格,应禁止使用。如已使用,对工程造成的损失应由乙方负责。

三、关于工程质量及验收的约定:

1、双方约定工程施工质量是按《本地装饰工程质量验收标准》。

2、本工程由

3、甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量其返工费,应由甲方承担,工期顺延。

4、由于乙方原因造成质量事故,其返工费由乙方承担。

5、在施工过程中,甲方提出设计修改意见及增减工程项目时须提出与乙方联系,在签订《工程项目变更单》(详见附件表四)后,方能进行该项目的'施工,由此影响竣工日期,甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果,甲方自负,给乙方造成的损失,甲方应予赔偿。

四、工程验收。

1、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续,甲方不能按预约规定日期参加验收,由乙方组织人员进行验收,甲方应予承认,事后,若甲方要求复验,乙方应按要求办理复验。若复验合格,其复验及返工费由甲方承担,工期也予顺延。

2、工程竣工:乙方应提前三天通知甲方验收,甲方应自接到通知内三天组

织验收,并办理验收移交手续(详见附件表五《工程质量验收单》)。如甲方在规定时间内不能组织验收须及时通知乙方,另定验收日期。如通过竣工验收,甲方应承认原竣工日期。甲方未验收使用视作验收合格。

3、工程验收合格后,乙方应向甲方提出工程结算,并将有关资料送交甲方,甲方接到资料后如未有异议,即视为同意,双方应填写工程结算单并签字,甲方应在签字时向乙方结清工程尾款。

五、关于工程价款及结算约定:

1、工程付款方式列下表:

2、工程结算:详见附件表六《工程结算单》。

3、工程保修期两年,须工程款全部结清。甲、乙双方方能签订《工程保修单》(详见附件表七),保修期从竣工验收签章之日起算。

4、双方款项往来,均应出具收据凭证。

五、其它事项

1、甲方工作:

(1)甲方应在开工前一天,向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明,并向乙方进行现场交底,全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物,对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电等必备条件,并说明使用注意事项。

(2)做好施工中因临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系的协调工作。

(3)负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续,并承担有关费用。

2、乙方工作:

(1)参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。

(2)按要求组织施工,保质、保量、按期完成施工任务。

(3)未经甲方同意,不得随意拆改原有建筑承重结构,及各种共用设备管线。

六、违约责任

1、合同双方当事人中的任何一方因未履行合同的约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成经济损失均由责任方承担责任,并赔偿对方造成的经济损失。

2、未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的,由甲方负责。

3、因一方原因造成合同无法继续履行时,该方应及时通知另一方,办理合同终止手续,并由负责方赔偿对方相应的经济损失。

甲方: 乙方

授权代表: 授权代表:

日期: 日期:

施工合同 篇2

发包人(以下简称甲方):

承包人(以下简称乙方):

依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规,遵照平等、自愿、公平、诚信的原则,甲方将苏北路二标段(茂名路东文化路西) ,人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方,为了保证工程质量和进度,明确甲乙双方的权利和义务,经甲乙双方协商一致,特立本施工承包合同,供双方共同遵守,具体条款约定如下:

一、项目概况及承包范围

1、工程名称:

2、工程地址:

3、承包范围:完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。

二、承包方式

1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。

2、包所有人工作用具工具机械等。

三、工程款支付方式

工程款支付:

甲方按四次付清,第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付 元。第二次混凝土的浇筑完成支付 元。第三次侧石平石铺设完成支付 元。第四次步道砖完成支付 元。工程竣工验收合格后,甲方于一周内同乙方办理完工程结算,并足额支付乙方的所有工程款。

四、违约金

双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担,违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。

五、合同生效

1、合同履行过程中若发生纠纷,双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解,调解不成,向工程所在地人民法院起诉。

2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效,竣工结算工程款支付完毕后终止。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同 篇3

答题须知:

1、本卷满分20分。

2、答完题后,请一定要单击下面的“交卷”按钮交卷,否则无法记录本试卷的成绩。

3、在交卷之前,不要刷新本网页,否则你的答题结果将会被清空。

第一题、单项选择题(每题1分,5道题共5分)

1、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由( )进行审查认可。

A、承包总体工程设计的设计单位 B、发包人

C、监理工程师 D、设备安装承包商

2、某工程项目,发包人将工程主体结构施工和电梯安装分别发包给了甲、乙两个承包人。乙承包人在进行电梯安装时,由于甲承包人)不配合,给乙承包人造成了一定的损失,该损失应当由( )承担。

A、乙承包人 B、发包人

C、甲承包人D、工程师

3、某施工合同的合同工期为20个月,专用条款规定,承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金和拖期违约赔偿金。施工至第16个月,因承包人投入的机械设备不足导致实际进度滞后,工程师要求承包人修改计划。承包人提交修改后的进度计划竣工时间为第22个月,工程师考虑该计划反映了承包人的实际能力,认可了修改的计划。承包人实际竣工时间为第21个月,则竣工结算时应按( )。

A、延误1个月竣工赔偿 B、提前1个月竣工奖励

C、不追究延误竣工责任,也不给予奖励 D、考虑工程师的认可作用,按延误0.5个月赔偿

4、在施工合同履行中,发包人按合同约定购买了玻璃,现场交货前未通知承包人派代表共同进行现场交货清点,单方检验接收后直接交承包人的仓库保管员保管,施工使用时发现部分玻璃损坏,则应由( )。

A、保管员负责赔偿损失 B、发包人承担损失责任

C、承包人负责赔偿损失 D、发包人与承包人共同承担损失责任

5、为了保证工程质量,对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前,需要进行合同约定的物理和化学抽样检验;对于此项检验应由( )。

A、承包人负责检验工作,发包人承担检验费用

C、发包人负责检验工作,并承担检验费用 B、承包人负责检验工作,并承担检验费用 D、发包人负责检验工作,承包人承担检验费用

第二题、多项选择题(每题2分,5道题共10分)

1、依照施工合同示范文本通用条款的规定,( )属于发包人应当完成的工作。

A、办理施工许可证

B、提供工程进度计划

C、确定坐标控制点

D、做好施工现场地下管线的保护工作

E、协调处理施工现场周围地下管线的保护工作

2、依照施工合同示范文本通用条款的规定,如果施工任务没有在合同约定的期限内完成,则迟延履行合同期间发生的风险事件,( )。

A、不免除迟延履行方的相应责任

B、双方的风险责任均不免除

C、如果是发包人办理的工程险,承包人获得工期顺延时,发包人应办理保险的延续

D、如果是发包人办理的工程险,因承包人原因不能按期竣工,承包人自费办理保险的延续手续

E、保险公司的赔偿不能弥补损失,由发包人和承包人平均分担

3、采用FIDIC《施工合同条件》的工程,进度计划的内容一般包括( )等。

A、施工工程的计划进度

B、分包商在施工阶段的安排

C、重要检查检验的次序和时间

D、保证计划实施的说明文件

E、滞后于进度计划的责任

4、采用FIDIC《施工合同条件》的工程,工程师发布变更指令的范围应限于( )等方面。

A、对合同中任何工程量的改变

B、工程任何部分标高的改变

C、改变已认可的承包商施工时间和顺序安排

D、删减部分约定的承包工作交给其他人完成

E、改变违约责任的承担方式

5、在FIDIC《施工合同条件》中,承包商可以同时提出工期和费用索赔的事件包括( )等。

A、不可预见的外界条件

B、施工中遇到文物和古迹

C、异常不利的气候条件

D、业主或其他承包人的干扰

E、后续法规的调整

第三题、判断题(每题1分,5道题共5分)

1、某工程的大型设备通过国际招标采用国外承包商制造的设备。外商提交的设备制造图纸及设备的基础土建设计文件应由发包人进行审查认可。

正确 错误

2、为了保证工程质量,对发包人采购的大宗建筑材料用于施工前,需要进行合同约定的物理和化学抽样检验;对于此项检验应由承包人负责检验工作,发包人承担检验费用。

正确 错误

3、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货,施工合同没有按期完成,则建设单位可以要求施工单位承担责任。

正确 错误

4、依据施工合同示范文本规定,因承包人的原因不能按期开工,应经工程师批准后推迟开工日期。

正确 错误

5、施工中需要使用专利技术及特殊工艺时,按照施工合同示范文本的规定,如果是发包人要求使用,由发包人办理相应手续,发包人承担相应费用。

正确 错误

施工合同 篇4

承租方(甲方):出租方(乙方):

联系人:联系人:

电话:电话:

甲乙双方经友好协商、本着诚实信用原则就设备租赁的相关内容达成如下合意。

1、甲方承租乙方相关设备,具体内容如下:

2、租赁期限为

3、租金为。租金支付方式。

4、乙方人员、设备进场时间为。

5、甲方只负责支付租金,设备产生的相关燃油费、相关人员工资、设备的调试、安装、维修等其他费用全部都有乙方负责。

6、乙方负责提供本合同约定的设备,乙方保证按照甲方提供的日期准时将设备、人员进场,保证甲方顺利施工。如乙方提供的设备或人员不具备开工条件,乙方应当承担违约责任。违约金为合同总价款的3%赔偿。

7、乙方应当保证向甲方提供的设备不存在产权纠纷,不得因此影响甲方的正常施工。如果因此影响了甲方的正常施工,乙方应当承担违约责任,违约金为本合同总价款的3%。如果因此给甲方造成损失的,乙方应承担赔偿责任。

8、乙方承诺并且保证,已经为进场的设备及人员办理了相关保险,如果在施工过程中,乙方的设备及人员自身或给他人造成损坏,由乙方承担赔偿责任。

9、乙方在施工过程中造成的人员财产损失由乙方负责,甲方不承担任何责任。

10、如果在施工过程中设备发生故障,乙方应当及时派人员修理,如果不能立即修好的,乙方应当提供其他合格设备,保证甲方的施工顺利进行。如果因此给甲方造成损失的,乙方应当承担赔偿责任。

11、如果在施工过程中,乙方所派人员不能胜任工作或不能保证工作时间的,乙方应当及时更换人员,保证甲方施工顺利进行。如果因此给甲方造成损失的,乙方应当承担赔偿责任。

12、乙方应当保证其所派人员听从甲方的指派,本着勤勉、谨慎的原则认真完成工作。因乙方所派人员不听从甲方指派,给甲方或他人造成损失的,乙方应当承担赔偿责任。

13、如果甲方租赁的设备在进场前及进场的途中发生事故,由乙方承担责任。并且乙方保证及时调遣其他适格设备准时进场,不影响甲方的施工,由此给甲方造成损失的,由乙方承担违约责任。

14、乙方保证在设备人员进场前已经对设备进行了全面、彻底的检修;对人员进行的全面的安全、技能培训。如果乙方的人员和设备给他人造成人身财产损失的,由乙方承担赔偿责任。

15、本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商。

16、如在履行本合同过程中发生纠纷,甲乙双方应当协商解决,协商不成的,按照以下第中方式解决。

(1)、提交天津仲裁委员会仲裁。

(2)、提交人民法院裁决。

17、本协议一式份,甲乙双方各持份,具有同等法律效力。

18、本协议自甲乙双方签字或盖章后生效。

19、其它补充条款:

甲方:天津市润禾绿化工程有限公司乙方:

签定人:签定人:

通信地址:通信地址:

日期:日期:

Email:

传真:

《【精品】施工合同四篇.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式